דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
אתר אינטרנט - עמידה בלוח זמנים היא באחריות שני הצדדים
22.12.2011
בניית אתר אינטרנט העוסק במכירות בשם "בייבי ביי" היא העבודה לשמה נשכר התובע בתא"מ 13848-02-10, מותקי שרוביני, ע"י גב' בן שבת, ובעקבות זאת שכר התובע את הנתבע, מר מוסטפא סעדי, על מנת שיבצע את פרוייקט הקמת האתר.

לאחר אי עמידה בלוחות זמנים ביטלה הגב' בן שבת את ההסכם, מה שהביא, לטענתו שלך התובע להפסד של 50,000 ש"ח, זאת לטענתו בשל עיכוב של סעדי שלא השלים את הקמת האתר עד להגשת התביעה למרות שעל פי ההסכם היה אמור לסיימו עד לסוף יוני 2008.

לטענת סעדי, הפרוייקט היה אמור להיות מושלם עד לסוף אוגוסט 2008 והסיבה לכך שלא הושלם היא התנהלות התובע. סעדי טען כי ביום 26 יולי 2008 השלים את הפרויקט למעט מערכת הסליקה, אשר לא הותקנה באשמתו של התובע. עוד טען לדרישות ועיכובים נוספים שנגרמו על ידי התובע.

מהעדויות הכוללות התכתבויות בדואר אלקטרוני בין הצדדים התברר כי היה על סעדי לסיים הפרוייקט לכל המוקדם עד לאמצע יולי 2008. כמו כן נמצאו ליקויים ועיכובים בהתנהלותו של התובע, עליהם התריע והלין סעדי מעת לעת ואשר הם אלה שהביאו לעיכוב בהשלמת הפרוייקט.

לבסוף נפסק כי סעדי פעל בהתאם למוסכם בינו לבין התובע. התביעה נדחתה והובהר כי נזקיו של התובע נבעו מהתנהלותו אל מול סעדי ומהתנהלות לקויה אל מול גב' בן שבת. התובע חויב בהוצאות של סעדי ובסכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪.

ניתן ללמוד מפסק דין זה כי גם באם בניית האתר לא הושלמה עד לתאריך המוסכם, אם ניתן לייחס זאת להתנהלות מזמין האתר, לא תחול אחריות על בונה האתר.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש